Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 322-06-74 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 407-24-18 (бесплатно)
Письмо о переносе сроков выполнения работ шаблон | ukpravoedelo.ru

Письмо о переносе сроков выполнения работ шаблон

Акт о смещении сроков выполнения строительных работ ввиду погодных условий

Согласно ст. 410 ГК РФ, если только стороны не договорились об ином, исполнитель отвечает за предоставление доказательств появления форсмажорных обстоятельств. Если он не сможет подтвердить их влияние, простой в работах может быть сочтён неисполнением договорных обязательств, что приведёт к разбирательству и штарфным санкциям.

также

  • Ответственность подрядчика за качество работ
  • Договор строительного подряда: если решено изменить характеристики объекта
  • Приемка работ по договору подряда: как защитить интересы подрядчика
  • Как добиться приемки работ, если в договоре нет нужных условий

В случае с исполнением договора подряда погодные условия подпадают под понятие форсмажорных обстоятельств, но далеко не всякое изменение погоды создаст форсмажор.

При незначительном отступлении от условий соглашения суд может посчитать порядок соблюденным (постановление Семнадцатого ААС от 29.05.15 № 17АП-5234/2015-ГК по делу № А50-22642/2014).

Акты сторон о простое без доказательств непреодолимой силы, которая действовала в период выполнения работ по договору, суд не признает бесспорным основанием для отказа во взыскании неустойки.

Из практики. Арбитражный суд Томской области пришел к выводу о том, что акты простоя подтверждают только факт приостановки работ, а не действие форс-мажора. Субподрядчик не представил документы, которые подтверждают стихийные бедствия или иные обстоятельства непреодолимой силы.

1. В период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] выполнение работ [указать вид выполняемых работ], производимых на объекте [наименование объекта], расположенном по адресу: [вписать нужное], было приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями [указать конкретное ухудшение погодных условий], мешающими качественному выполнению работ.

2. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора [наименование] от [число, месяц, год] № [значение].

Дни, в которые были зафиксированы неблагоприятные погодные условия, исключили из общего количества дней просрочки.

Если служба не выдала документ подрядчику, в случае судебного разбирательства нужно иметь доказательства отправки запроса и отказа, без них суд не станет сам запрашивать данные о погоде и отклонит ходатайство подрядчика, так как подрядчик не обосновал невозможность самостоятельно получить такое доказательство (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.05.14 по делу № А45-13278/2013).

Предлагаем ознакомиться:  Срок выявления недоимки налоговым органом

При этом данные справки сами по себе не будут основанием для взыскания с заказчика стоимости дополнительных работ, вызванных экстремальными условиями. Для подобного взыскания при увеличении объема работ подрядчик должен известить заказчика, привести сведения о расходах, убытках.

Неблагоприятные условия исполнитель работ обосновал при помощи справки ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Суд отметил, что при проведении работ исполнитель обязан соблюдать необходимый технологический процесс (постановление от 29.05.15 № 17АП-5234/2015-ГК по делу № А50-22642/2014).

Заказчику и подрядчику целесообразно составлять акты, которые подтверждают невозможность выполнения работ при сложившихся погодных условиях. Такое требование стороны часто закрепляют в тексте договора. Это позволяет избежать споров о неустойке и сроке. В договоре стороны могут прописать, как именно надлежит составлять акты.

договора об услугах-работах, обратитесь на основании прав, которые гарантированы вам Законом о защите прав потребителя в компетентные органы: Роспотребнадзор или суд.

Даже если вы не сможете ускорить выполнение работы, за просрочку вполне реально получить компенсацию, наложив штрафные санкции на подрядчика.

В некоторых случаях сумма бывает очень существенной.

О сроках выполнения работ по договору подряда рассказывается в видео ниже.

7 (812) 627-13-62 (Санкт-Петербург)

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Здравствуйте.

Чтобы суд признал аномальные погодные условия обстоятельством, сделавшим невозможным исполнение договора, условия должны быть чрезвычайными и непредотвратимыми (постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.12 № 3352/12 по делу № А40-25926/2011-13-230).

Предыдущая запись Как уволить человека на больничном за дисциплинарный проступок
Следующая запись Как отказаться от КАСКО при автокредите

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector